联系人12个
立即查看
可引荐人脉714人
立即引荐
历史招中标信息191条
立即监控
****点击查看开发区校友****点击查看基地基础设施建设项目XY-B02-01****点击查看基地4#、5#厂房剩余工程
招标公告
一、招标条件本招标项****点击查看开发区校友****点击查看基地基础设施建设项目XY-B02-01****点击查看基地4#、5#厂房剩余工程已具备招标条件，项目建设单位为****点击查看，由《****点击查看委员会关于****点击查看开发区校友****点击查看基地基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（兴发改投字【2021】141号）文件批准建设，****点击查看公司为****点击查看。现对该项目施工进行公开招标，将招标有关事宜公告如下：
二、项目概况与招标范围2.1建设规模及招标范围：****点击查看开发区校友****点击查看基地基础设施建设项目XY-B02-01****点击查看基地4#、5#厂房剩余工程（详见工程量清单）
2.2工程建设地：****点击查看开发区；
2.3项目背景：依据《****点击查看**人民法院民事判决书》（2023）内2201民初6201号判决，本项****点击查看集团有限公司签订的《建设工程施工合同》****点击查看人民法院确认为无效，在诉讼过程中，**华荣实际施工的工程内容已经鉴定确认，本次招标内容是4#、5#厂房的剩余工程，主要涵盖除基础、钢结构主体、基础防雷接地、屋面檩条及4#厂房水平方向钢墙架之外的工程内容，具体包括内外墙搭建、地面施工、门窗及吊车安装、电气系统布置、给排水设施建设以及相关配套设备的安装工作。
2.4投标人应重点关注以下内容：
由于（2023）内2201民初6201号民事判决书尚未最终生效，当前案件仍在二审审理中，本次计划工期是根据法律规定的二审审限排定，但不排除二审延期或者发回重审等可能，亦存在原实际施工人不配合交还施工场地的风险，最终可能导致本次招标的工程延期开工。若因上述非招标人原因导致招投标完成后需要延期开工甚至终止工程，招标人不构成违约，投标人应当配合办理相应的手续。
2.5招标控制价及资金来源：招标控制价:****点击查看9201.25元；资金来源：自筹；
2.6质量要求：符合国家现行的施工质量验收规范，达到合格标准；
2.7计划建设工期：2025年9月30日至2025年12月31日，共92日历天；
2.8资格审查方式：资格后审；
2.9评标细则及技术要求：详见招标文件；
三、投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具有独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质且具备建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包二级及以上资质的施工企业，具备有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.2拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑工程专业二级及以上注册建造师（需在本单位注册），安全考核证合格有效，且不得担任其他在建、中标或预中标建设工程项目的项目负责人。投标期****点击查看机关列入失信被执行人名单、无涉及较重及严重失信行为的情形。
3.3本项目接受联合体投标；联合体投标的，应满足下列要求：①投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的牵头人，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围；②联合体各****点击查看银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结；③联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝；联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级；④由联合体投标的，必须由牵头人下载文件等招标事宜，牵头人未办理而由联合体其他成员办理的，将导致联合体投标被拒绝，联合体成员均需办理CA锁；⑤如果不是联合体投标的，则不需要提供联合体协议。
3.4投标人在投标文件内需提供在“信用中国”网站上的“失信被执行人”（https://www.****点击查看.cn）的查询记录，查询时间为公告期间至投标截止之日前即可，查询渠道：“信用中国”网站（https://www.****点击查看.cn），需附在该网站上的“失信被执行人”查询记录，提供扫描件加盖单位公章。投标人在投标文件内需提供在“中国裁判文书网”网站对企业、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录截图；裁判文书网主页> > 案由: 刑事案件> > 对单位行贿> > ；查询时间为公告期间至投标截止之日前即可，超出此期限视为无效，确定无行贿犯罪记录，查询结果网页打印加盖公章。
3.5主要项目管理人员：技术负责人具有建筑工程专业中级及以上技术职称，建筑专业施工员1名、建筑专业质量负责人1名，建筑专业质量员1名，提供岗位证书，安全员1名，安全员提供合格有效的安全考核C类证书；（若投标人企业注册所在地无相关行政主管部门核发安全员证书，须提供情况说明，并加盖企业公章）。
四、招标文件的获取一、招标文件的获取：
4.1招标文件获取时间：2025年08月22日至2025年08月29日17时30分（**时间），逾期不予受理。
4.2投标人在**自治区工程项目交易系统（https://219.****点击查看.179:9443/tpbidder）中无需报名，直接获取招标文件即可。（注：已办理CA锁的企业可在业务系统内进行网上投标，没有CA锁的企业需办理企业CA锁后方可投标）
4.3企业信息注册及CA锁办理
1）实体CA锁办理：中心现已引进3家CA锁办理企业，投标人可自行选择任意一家企业办理CA锁，线上线下均可办理，办理流程及收费标准详见**自治****点击查看交易中心网（https://ggzyjy.****点击查看.cn/msym/xamggzyjyw/index.html)办事指南，办理地址：****点击查看交易中心（罕山中街83号，公铁立交桥北侧，原盟**局办公楼）一楼103,办公时间为周一至周五上午8:30-11:30,下午14:30-17:30（法定节假日除外）。办公电话：0482-****点击查看782（**翔晟）、0482-****点击查看125（**一证通）、0482-****点击查看079（内蒙CA）。
2）移动端CA锁办理：中心已上线移动端CA办理功能，手机端下载“新点标证通”APP即可申请。技术支持电话：0512-****点击查看8511（新点标证通）。
4.4招标文件确需进行必要澄清或者修改的，统一在**自治****点击查看交易中心网（https://ggzyjy.****点击查看.cn/msym/xamggzyjyw/index.html）上公布，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，请潜在投标人密切关注相关信息，未关注者后果自行承担。
二、如对公告内容有疑问或质疑的，请联系招标代理或招标人。
三、该招标项目的潜在投标人或者参与招投标活动的当事人，在招投标活动中，****点击查看交易中心工作人员有违法违规行为或者吃拿卡要等腐败行为，请在工作时间拨打监督举报电话：0482-****点击查看588/0482-****点击查看096。
注：本次招标为全流程网上电子招投标项目，所有参加本项目的投标人必须在**自治区工程项目交易系统（https://219.****点击查看.179:9443/tpbidder）上传电子版加密投标文件。（如在制作、上传电子投标文件过程中遇到问题，请拨打0512-****点击查看8511咨询）。
本次项目采用**自治区建设工程不见面开标系统进行开标，投标人无需到达现场参与开标。投标人在投标文件递交的截止时间（开标时间）截止之前须登录**自治区建设工程不见面开标大厅（登录地址：https://219.****点击查看.179:9443/BidOpening）参与开标。同时，投标人须在指定的时间内解密投标文件，投标文件解密时限为30分钟。（业务咨询电话：0512-****点击查看8511）
五、公告媒介本招标公告仅在**自治****点击查看交易中心网（https://ggzyjy.****点击查看.cn/msym/xamggzyjyw/index.html）、中国招标投标公共服务平台（www.****点击查看.com）、**招标投标公共服务平台（zbgg.****点击查看.cn）上发布，其他网站转载无效。
六、递交投标（采购）文件的时间、地点、方式递交投标（采购）文件截止时间：2025年09月17日上午9时00 分（**时间）
投标地点：本次项目采****点击查看交易中心不见面开标系统进行开标，投标人无需到达现场参与开标。
七、联系方式建设单位：****点击查看
地址：****点击查看开发区
联系人：王先生
电话：0482-****点击查看687
代理机构：****点击查看
地址：**市**市场19号
联系人：朴盛永
电话：131****点击查看5511
投标注意事项：
相似项目推荐
