中国电建江西水电公司悦祥头罾盐场70MW渔光互补光伏发电项目工程项目悦祥头罾盐场70MW渔光互补光伏发电项目工程总承包220kV 升压站土建及附属工程专业分包采购项目公开询比采购公告

（采购编号： ）

1.采购条件

****点击查看已成交悦祥头盐场70MW渔光互补光伏发电项目项目，项目业主为**悦****点击查看公司，资金已落实。其中悦祥头罾盐场70MW渔光互补光伏发电项目工程总承包220kV 升压站土建及附属工程专业分包已得到业主认可，具备采购条件，****点击查看作为采购人，现对该项目进行悦祥头罾盐场70MW渔光互补光伏发电项目工程总承包220kV 升压站土建及附属工程专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取悦祥头盐场70MW渔光互补光伏发电项目光伏场区土建专业分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点：**省**市**县大有镇头罾盐场境内。

2.2 工程概况及标段概况

本项目为悦祥头罾盐场 70MW 渔光互补光伏发电项目，场址坐落于**省**市**县大有镇头罾盐场，属于沿海滩****点击查看发电站。项目交流侧装机规模 70MW，直流侧配套光伏组件总容量约 90.272MWp，采用双面单晶硅光伏组件，利用现有盐场池塘、滩涂布置光伏阵列，实现渔业养殖与光伏发电同步运营。项目配套建设光伏场区箱变、场内道路、围栏、通讯监控、接地系统等全套场区设施，建成后实现全容量并网发电。 项目资金来源为企业自筹，建设手续齐全，具备完整施工实施条件。

本次询比采购标段为220kV 升压站土建及附属工程专业分包，承包范围覆盖本标段220kV 升压站土建及附属工程施工、电气配套安装、全套调试试验及全过程配套附属工作，承包人须包工包料、包机械、包安全、包质量、包工期、包试验检测、包资料编制、包验收移交，一次性完成全部工作内容。

2.3 工期要求

总工期 100 日历天，计划开工日期 2026 年 8 月下旬，具体开工以采购人发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

整体质量标准：工程全部施工、安装、试验内容满足《****点击查看电站施工规范》《建筑地基基础工程施工质量验收规范》《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等国家、行业现行最新规范、设计图纸、业主及总包管理要求，一次性验收合格，试验数据全部达标，顺**过电网涉网验收、整体竣工验收

2.5 采购范围

悦祥头罾盐场70MW渔光互补光伏发电项目工程总承包220kV 升压站土建及附属工程专业分包全部施工、安装、调试及配套附属工作。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包三级资质及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/。

3.1.4 企业工程业绩要求：类似业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****点击查看法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****点击查看.cn/)；

（5****点击查看法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2026年 9月 5 日时 分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****点击查看.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 9 月 8 日 时 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****点击查看.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年 9 月 8 日 时 分，地点为:中国电建采购招标数智化平台。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****点击查看.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****点击查看

地 址：**市**路2088号****点击查看

联 系 人：胡工

电 话：183****点击查看4907

电子邮件：****点击查看@126.com

10.监督机构

监督机构：/

监督电话：/

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****点击查看

年 月 日