湘桂岩溶地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（2022-2024年）—怀化市中方县历史遗留废弃矿山生态修复工程增补施工合同

湘桂岩溶地****点击查看、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（2022-2024年）—**市**县历史遗留废弃矿山生态修复工程增补施工合同

公告日期: 2025-09-10

湘桂岩溶地****点击查看、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（2022-2024年）—**市**县历史遗留废弃矿山生态修复工程增补施工合同

第一节 合同协议书

发包人（全称）：****点击查看

承包人（全称）：****点击查看

根据《中华人民**国民法典》《中华人民**国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就“湘桂岩溶地****点击查看、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程——**市**县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程增补工程”（以下简称“本工程”）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：湘桂岩溶地****点击查看、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程——**市**县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程增补工程

2. 工程地点：**县花桥镇、**乡

3. 工程立项批准文号：****点击查看

4. 资金来源：上级专项资金及市、县财政配套资金

5. 工程内容：

地形地貌景观修复工程（含边坡修整、危岩清理等）；

矿山土地复垦与植被恢复工程（含排水沟修建、植树、绿化喷播、施工便道铺设、边坡锚杆支护等）；

后期管护工程（含苗木松土除草、灌溉、施肥，草面覆盖、追肥、补种等）。

6. 管护要求：

苗木管护：管护期内需保障苗木存活，经补种补绿后，竣工后半年植树成活率≥80%，竣工后1年植树成活率≥90%且郁闭度≥30%；

种草管护：管护期内需保障草体覆盖，草成活率≥98%，未成活部分需在15个工作日内完成补种；

管护期：自工程竣工验收合格之日起计算，共3年；管护期满后，由承包人向项目受益单位（需提前明确具体单位名称）办理移交手续，移交时需提供完整管护档案。

7. 工程承包范围：包含《湘桂岩溶地****点击查看、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程—**市**县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程增补工程施工图》《湘桂岩溶地****点击查看、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程—**市**县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程增补工程设计方案》约定的全部内容（含后续经甲方书面确认的设计变更）。

二、合同工期

1. 计划开工日期：2025年9月11日（具体开工日期以开工通知书为准）；

2. 计划竣工日期：2025年9月30日（需完成主体工程、复绿工程及竣工资料初编）；

3. 后期管护期：自工程竣工验收合格之日起3年；

4. 工期顺延情形：因甲方未按时提供施工条件（如场地移交、许可办理）、未按期支付工程款、设计变更，或遇不可抗力（指地震、暴雨、台风等经双方书面确认的自然灾害）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方不追究乙方延误责任。

三、质量标准

1. 工程质量符合《矿山生态修复工程技术标准》行业及地方有关工程施工验收规范，达到合格标准；

2. 生态修复指标需满足本协议“一、工程概况第6条”约定的成活率、郁闭度要求，未达标的需无偿返工，直至符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价：人民币（大写）壹佰零捌万捌仟柒佰玖拾玖元贰角伍分（￥****点击查看799.25元），含增值税（税率按国家现行规定执行，若税率调整，结算时按实际税率重新核算）；

其中：施工费人民币（大写）壹佰零伍万柒佰玖拾玖元贰角伍分（￥****点击查看799.25元）；

后期管护费人民币（大写）叁万捌仟元整（￥38000.00元）；

2. 合同价格形式：中标价（固定单价合同，工程量按实际完成且经甲方、监理单位（若有）核验确认的工程量计算）。

五、项目经理

1. 承包人项目经理：段政彬；

2. 身份证号：430****点击查看****点击查看8300015；

3. 建造师执业资格等级：二级注册建造师（建筑工程专业）；

4. 建造师注册证书号：湘243****点击查看45912；

5. 项目经理职责：常驻施工现场（每月在岗时间≥22天），负责工程进度、质量、安全管理及与甲方的沟通协调；未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理，擅自更换的，乙方需向甲方支付合同总价5%的违约金，且甲方有权要求换回原项目经理。

六、工程款支付

（一）施工费支付

1. 第一期进度款：完成总工程量的40%（工程量需经甲方、监理单位（若有）共同核验确认），甲方在确认后支付合同施工费的30%；

2. 第二期进度款：完成总工程量的80%（同上，需核验确认），甲方在确认后支付合同施工费的30%；

3. 第三期进度款：完成复绿工程且经县级主管部门验收合格，甲方在验收合格后支付合同施工费的20%；

4. 尾款：工程经市级主管部门验收合格且完成竣工结算后，甲方在结算报告出具后扣除合同施工费3%的质保金后，一次性支付剩余施工费；

5. 质保金返还：质保期（自****点击查看**厅、自然**部验收合格之日起满1年），再经甲方在确认后15个工作日内无息返还全部质保金。

（二）后期管护费支付

1. 管护费分3年支付，每年12月10日前，乙方提交当年管护工作报告（含管护照片、成活率检测报告等），经甲方验收合格后支付；

2. 甲方在验收合格后15个工作日内，按当年应支付金额（￥12666.67元/年，3年合计￥38000.00元）支付，支付时间不晚于当年12月31日。

七、竣工验收

1. 验收前提：乙方完成全部工程内容，且竣工资料（含竣工图纸、施工记录、签证资料、检测报告等）齐备并经甲方审查合格；

2. 验收程序：甲方在收到乙方竣工验收申请及合格竣工资料后5个工作日内，组织县级自然**、财政等相关部门开展验收；验收不合格的，乙方需在甲方要求的期限内整改，整改费用由乙方承担，整改后重新申请验收；

3. 竣工资料要求：乙方需提交完整竣工资料一式伍份（甲方执贰份，乙方执壹份，相关主管部门执壹份），资料需符合《建设工程文件归档规范》。

八、违约责任

1. 甲方违约责任：

未按本协议约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方损失（含人工、设备闲置费等）由甲方承担；

2. 乙方违约责任：

未按计划竣工日期完工的，按合同总价的0.5‰向甲方支付违约金（按每日）；逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方实际损失；

工程质量未达本协议约定标准的，乙方需无偿返工，直至合格，且承担返工导致的工期延误责任；若返工后仍不合格，甲方有权拒付工程款，乙方需赔偿甲方合同总价0.5‰的违约金（每日）；

未按要求购买施工人员保险或未做好安全防护的，甲方有权要求停工整改，整改期间的工期不予顺延，且乙方需向甲方支付合同总价3%的违约金；若发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用。

九、工程保险与安全

1. 乙方需在开工前为所有施工人员购买工伤保险及人身意外伤害险（保额不低于100万元/人）；

2. 施工期间，乙方需严格遵守《建筑施工安全检查标准》针对高空作业、边坡施工等危险环节制定专项安全方案，配备安全防护设备；施工所有安全责任由乙方承担。

十、不可抗力

1. 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（需经双方书面确认，乙方需在不可抗力发生后24小时内通知甲方，并在7个工作日内提交不可抗力证明及损失报告）；

2. 不可抗力导致工程延误或损失的，双方互不追究责任；造成的损失由双方根据实际情况协商分担，工期相应顺延。

十一、合同份数与生效

1. 本合同一式六份，具有同等法律效力，其中发包人执叁份，承包人执叁份；

2. 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

未尽事项双方协商解决，协商不成以招标文件为准；再协商不成，****点击查看法院提起诉讼。

发包人（盖章）：****点击查看

法定代表人/委托代理人（签字）：__________

统一社会信用代码：__________

地址：__________

邮政编码：__________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

电话：__________

传真：__________

电子信箱：__________

开户银行：__________

账号：________

承包人（盖章）：****点击查看

法定代表人/委托代理人（签字）：__________

统一社会信用代码：__________

地址：__________

邮政编码：__________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

电话：__________

传真：__________

电子信箱：__________

开户银行：__________

账号：__________

签订日期：______年____月____日

免责声明：本页面****点击查看政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布，财政部门对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。